Договор подряда на выполнение работ по лесозаготовкам образец

Договор подряда на выполнение работ по лесозаготовкам образец

Договор подряда на лесозаготовку образец


Большая часть обязательств в этом договоре как правило возлагается на подрядчика, а это, как правило, имеет свои специфические особенности для данного вида договора: -Подрядчик производит рубку в соответствии с договором своими силами, средствами и техникой. -Подрядчик в течение одних суток предупреждает Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности, качеству или других обстоятельств выполнения работ, либо создают невозможность завершения работ в срок. -В ходе работ операции выполняются согласно технологической карты разработки лесосеки, представленной Заказчиком. -Количество техники используемой для рубки древесины определяется Заказчиком и Подрядчиком по договоренности.

Подрядчика сразу по окончании работ с составлением акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон и заверяемого печатями. При приемке работ Заказчик руководствуется условиями договора, Правилами отпуска древесины на корню и Указаниями по освидетельствованию мест рубок подсочки насаждений и заготовки второстепенных лесных материалов. Нарушения, выявленные при приемке работ, в том числе в ходе освидетельствования мест рубок, в обязательном порядке фиксируются в акте выполненных работ.

Законодательство РФ также предусматривает и ответственность за ненадлежащее исполнение работ, создающее препятствие к их сдаче и приводящее к нарушению законодательства. Итак, ООО “Тринс” обратилось в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с иском к АО “Третий круг” о взыскании задолженности по оплате выполненных согласно договору подряда работ по обработке древесины.

ОАО “Zero” стоимости пиломатериалов, которые последний должен был предоставить по договору по окончании работ по обработке древесины. Заказчик иска не признал, поскольку материалы были переданы подрядчику, но уничтожены при пожаре.

Суд удовлетворил исковое требование, так как договором сторон предусмотрено, что несвоевременная передача материалов дает подрядчику право приобрести их по рыночным ценам за счет заказчика.

Еще раз отметим, что 705 ГК РФ риск случайной гибели или повреждения материалов, переданных для переработки или иного использования для исполнения договора, несет предоставившая их сторона, поэтому суд кассационной инстанции отменил решение и передал дело на новое рассмотрение по следующим основаниям: Нормы о риске случайной гибели применяются только в том случае, если порча и повреждение имущества произошли не по вине одной из сторон по договору. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Возражение заказчика о том, что начальник технического отдела ООО “Тринс” не является уполномоченным лицом на право приемки выполненных работ по указанному договору, ошибочно принято судом апелляционной инстанции.

Из представленных в материалы дела документов следует, что совершение действий по исполнению договора подряда со стороны заказчика в части приемки результата работ было поручено начальнику технического отдела ООО “Тринс”, и фактически осуществлялось им в период действия договора.

Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора

Лозовая Дарья Степановна Автор PPT.RU 21 января 2020 Договор подряда — это один из видов гражданско-правового договора (сокращенно ГПД). Иногда в организации возникают ситуации, когда работу не могут выполнить штатные сотрудники.

В таком случае заключают с внештатным сотрудником не трудовой договор, а гражданско-правовой.

При этом важно составить его грамотно — так, чтобы учесть все отличия от трудового.

Как это сделать, читайте в статье.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО Гражданско-правовой договор заключается в отношении деятельности, которую может выполнять работник, в том числе состоящий в штате учреждения. Сотрудники компании также могут привлекаться к труду, не относящемуся к их основным обязанностям, как в порядке, определенном законодательством — в первую очередь Трудовым кодексом, так и путем заключения договора с подрядчиком.

Существенные условия договора подряда — это его предмет, вещественный результат выполняемых по заданию контрагента задач, которые исполнитель обязывается закончить к определенному сроку. Ниже — образец договора ГПХ (гражданско-правового характера).

Образец договора с физическим лицом можно скачатаь в конце статьи.

Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие виды гражданско-правовых договоров:

  1. договор бытового подряда. Особенностью будет назначение создаваемой вещи. Она используется для личного, не связанного с коммерческой деятельностью, потребления;
  2. работы для государственных и муниципальных нужд. Заказчиком будет российский государственный или муниципальный орган, который заключает с подрядчиком соответствующий договор на основании результатов торгов, проведение которых регламентируется специальным законом.
  3. договор строительного подряда. Предметом являются здания и сооружения. Причем могут быть предусмотрены как создание нового объекта, так и его реконструкция, капитальный ремонт, монтажные и прочие работы, относящиеся к строительству;
  4. договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Этот вид работ, как правило, предшествует заключению строительного подряда. Специфика: создание технической документации;

Основным условием договора подряда является то, что заключить его с человеком, который на самом деле будет выполнять функции штатного сотрудника и подчиняться внутренним правилам и трудовому распорядку, нельзя. Если будет выявлено, что договор на выполнение работ прикрывает трудовые отношения, то его признают мнимым. В таком случае работодателя могут привлечь к административной ответственности.

Выявить притворность ГПД могут во время проверки:

  1. представители трудовой инспекции, если сотрудник обратится с жалобой о неправомерном заключении с ним ГПД вместо трудовых отношений.
  2. налоговые инспекторы;

Нередко проверяющие органы пытаются доказать, что договор подряда с физическим лицом заключен неправомерно, а сложившиеся отношения по сути трудовые. Чтобы

Договор на выполнение работ по лесозаготовке

Содержание:

    Типовой договор подрядаТиповой договор на оказание услуг: условия, форма, образецЧто такое договор оказания услуг согласно ГК РФ?

    В чем его отличие от договоров подряда и субподряда?Стороны и форма договора на оказание услуг. Где скачать бланк соглашения?Существенные условия договора возмездного оказания услуг, дополнительные требованияДля чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг?Договор на оказание услуг по заготовке древесиныЛесной форум Гринписдоговор подряда на выполнение работ по валке деревьевПостановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13 марта 2015 г.

    N Ф02-737/15 по делу N А33-11900/2014 (ключевые темы: договор подряда — экспорт — акт приема — заготовка древесины — доказательства) Типовой договор подряда Широко распространенный сегодня договор подряда представляет собой форму договора, при которой одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства по выполнению работы для другой стороны — заказчика, который должен осуществить оплату работ.

    Данный договор подряда на выполнение работ относится к разряду взаимных, возмездных и консенсуальных. Отличительными особенностям договора подряда с физическими лицами считается то, что подрядчик берет на себя обязательства по выполнению какой-либо работы для заказчика, в результате чего должно произойти улучшение, восстановление или создание новой вещи.
    При этом заключивший договор подряда на услуги подрядчик имеет право выбора способов выполнения работы, однако он несет ответственность за ее результат. До принятия заказчиком выполненной работы, созданная по условиям договора бытового подряда вещь является собственностью подрядчика, даже если это условие не оговорено в договоре.

    После выполнения работы и принятия ее заказчиком подрядчику выплачивается вознаграждение. Таким образом, очевидно, что договор строительного подряда призван регулировать порядок оказания услуг.

    Образец договора подряда определяет обязательства по данному договору, которые заключаются в выполнении работы, направленной на достижение определенного результата — ремонта или изготовления вещи, улучшение ее качества.

    Полученный в процессе работы результат передается подрядчиком заказчику. Типовой договор на оказание услуг: условия, форма, образец Типовой договор на оказание услуг служит основой для соглашений о выполнении различных видов услуг. Наша статья подскажет, какие правила учитывать при составлении типового договора на оказание услуг и каким законами это регулируется.

    Что такое договор оказания услуг согласно ГК РФ? В чем его отличие от договоров подряда и субподряда?

    В рамках соглашения об оказании услуг одно лицо берет на себя обязательство по выполнению определенных действий (услуг), а другая сторона обязуется произвести их оплату.

Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ

4,57 Отзывов:23 Просмотров:65931 Голосов:14 Обновлено:21.11.2012 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: г. _____________ «____» ____________ 20_ г.

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ ___________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ по проекту, утвержденному ________________________________________________.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.

1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке. 2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору, уточняется на основе смет по рабочей документации.

2.2. В случае, если при рабочем проектировании существенно изменяются технические параметры конструктивных элементов, объекта в целом, физические объемы, перечень и виды работ, стоимость работ по Договору может быть уточнена дополнительным соглашением сторон. 2.3. При каждом платеже дополнительно к оплате выполненных работ по Договорной цене, авансовым и другим выплатам Заказчик уплачивает Подрядчику налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.4. Текущая стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (формы 2 и 3).

Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязуется: 3.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать их Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов и проектной документации.

3.2. Разработать проекты производства работ собственными и/или привлеченными силами. 3.3. Поставить на строительную площадку необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику, осуществить приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную площадку. Обеспечить охрану, нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты оформления акта приемки законченного строительством объекта.

3.4.

Договор на оказание услуг по заготовке древесины образец

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, осуществляется в порядке очередности поступления заявлений, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством; 2) для приобретения права собственности на земельные участки, находящиеся в собственности Республики Бурятия и несвободные от прав третьих лиц, граждане, имеющие в соответствии с действующим законодательством право на бесплатное приобретение права собственности на эти земельные участки, обращаются с соответствующим заявлением в уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами.

Договор подряда может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Статья 29 — Заготовка древесины 1. Важно Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины.
2. Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения. 4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок.

5. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим Договором.

2.1.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком.

Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ 3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика. 3.2. Внимание Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 3.2.1.

Договор подряда на выполнение работ по валке и обработке лесных насаждений

Договор подряда относится к категории обязательств по выполнению работ и регулируется нормами гл.

37 ГК РФ. К этой группе обязательственных правоотношений относится также выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (гл. 38 ГК РФ). По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 06.03.2014 № 17АП-1085/2014 рассмотрел ситуацию, в которой между подрядчиком и заказчиком был заключен договор на изготовление дверных полотен соответствующего образца, определенного сторонами, в соответствии с которым подрядчик обязался по заданиям заказчика выполнить изготовить 10 дверных полотен и сдать результат работ в установленный договором срок.

Заказчик обязался принять и оплатить результат работ (количество и номенклатура подлежащей продукции указывается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора). По мнению суда, данный договор является разновидностью договора подряда в соответствии со ст. 702 ГК РФ., т.е. как в договорах купли-продажи и аренды, общие положения о подряде применяются к отдельным видам подрядных отношений субсидиарно, т.

е. в случаях, когда иное не установлено специальной правовой нормой (п.

2 ст. 702 ГК РФ). Рассматриваемый договор имеет определенное сходство с другими видами гражданско-правовых договоров и трудовым договором, в связи с чем на практике возникают определенные сложности с определением правовых норм, которыми необходимо руководствоваться при разрешении конкретного дела. Поэтому необходимо отграничить подряд от смежных правоотношений. Основным критерием, по которому проводится разграничение различных видов договоров, служит их предмет, которым в договоре подряда являются работа и ее результат.

Договор подряда и договор купли-продажи имеют некоторое сходство, поскольку и в том, и в другом случае по договору передастся определенный материальный объект (вещь). Причем сходство может увеличиваться еще и в силу того, что закон допускает куплю-продажу товара, который у продавца в настоящий момент отсутствует, но будет им изготовлен в будущем.

Отличия между этими договорами заключаются в следующем: во-первых, предметом договора подряда может выступать не только вещь, но и энергия, имущественные права, имущественные комплексы; предметом же договора подряда выступает создание вещи либо улучшение веши (ремонт, переработка и т. п.); во-вторых, договор купли-продажи опосредует лишь передачу вещи в собственность покупателя, процесс появления вещи у продавца находится вне сферы договорного регулирования (продавец может вещь изготовить самостоятельно, может приобрести ее у других лиц), договор же подряда регламентирует взаимоотношения сторон в процессе изготовления товара (например, в договоре можно предусмотреть, какие указания может давать заказчик в ходе выполнения работы, какое содействие он должен оказать подрядчику)

Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала заказчика)

5,00 Отзывов:5 Просмотров:9817 Голосов:3 Обновлено:31.05.2013 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: г.

_________________ «___»__________ 20__г. ___________________________, в лице __________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________, в лице _________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить кровельные работы (наименование объекта), расположенного по адресу: ___________________________, связанные с (монтажом кровли/ремонтом кровли), и передать полученный при выполнении работ результат.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре. 1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ. 1.4. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в смете.

1.5. Состав и содержание технической документации: (вписать нужное, с указанием срока предоставления соответствующей документации).

1.6. Подрядчик выполняет работы с использованием материала Заказчика.

2.1. Срок выполнения кровельных работ Подрядчиком устанавливается с «___»__________ 20__г. по «___»__________ 20__г. 2.2.

Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.

3.1. Выполненные кровельные работы передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки. 3.2. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных кровельных работ.

3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение _____________ со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего договора. 3.4. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок: _____________.

3.6. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или обоснованной претензии по технической документации работы считаются выполненными. 3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой.

Образец договора подряда на заготовку древесины.

Способы предотвращения незаконной заготовки древесины. древесина

Tags: Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до 300 куб. метров возникает лишь при условий, если гражданину земельный участок представлен для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Лучшим типом топливной древесины являются породы твердых лиственных деревьев, таких как: бук, , , клён и рябина.

Популярна у потребителей за специфический треск, издаваемый при , является также хвойная древесина. К сожалению, эта древесина создает большую пожарную опасность (выделяет больше смолы, а при сжигании появляется большее накопление креозота в трубе).

Разжигание огня Для камина следует использовать только сухую древесину.

Нельзя употреблять крашеную древесину, прессовано-импрегнированную, либо пластик, содержащий хлор, например, ПХВ. Они выделяют много вредных газов. Нельзя также использовать древесину, выброшенную морем.

Она содержит большое количество соли, которая во время сжигания выделяет хлор. Чтобы избежать этого, можно положить древесину на воздухе и ждать, чтобы дождем из неё вымыло соль. Вылеживаться она может несколько лет. Огонь разжигаем с помощью бумаги газетной и древесины. С нескольких сторон топки помещаем немного древесной щепы.

Затем положим немного помятой бумаги среди щепы и около неё. Сверху положим лучину древесную и подожжем.

Следует постепенно увеличивать количество подкладываемой древесины, поддерживая огонь.

Процесс горения должен протекать спокойно, дым, выходящий из трубы, не должен быть видим. Если огонь чрезмерно активен, термическая нагрузка топки и трубы может быть повышена.

Следует также избегать тления огня. Выделяется в это время наибольшее количество загрязнений, вызывающих осаждение креозота в дымоходе. 1. Предмет договора 1.1. «Подрядчик» по заданию «Заказчика» обязуется за свой страх и риск заготовить лес в аренде ООО «___».

Конкретные номера делянок определяются в приложении, которое является неотъемлемой частью договора. «Подрядчик» ведет работы в соответствии с действующим законодательством и «Правилами Заготовки древесины», утвержденные Приказом МПР России от 16.07.2007 № 184, несет полную материальную, административную и уголовную ответственность. 1.2. «Заказчик» принимает заготовленную древесину по акту приемки еженедельно (в случае заготовки менее 1000 м3 приемка происходит раз в 10 дней).

Заготовка осуществляется в штабеля по сортиментам на погрузочной площадке в делянке. Дорогу до делянки, при необходимости, делает «Заказчик». При согласовании цены эту работу может выполнять «Подрядчик».

Разворотный круг для вывозки древесины автотранспортом в период заготовки делянки «Подрядчиком» осуществляет «Подрядчик».

1.3. Приемка древесины в штабелях высотой не менее 3 метров осуществляется по следующим коэффициентам: Баланс березовый – 0,5 Баланс хвойный – 0,57 Фанкряж березовый — 0,62, Пиловочник хвойный — 0,6. Дрова – 0,54. При вывозке автотранспортом учет древесины может вестись по накладным.

«Подрядчик» должен приступить к заготовке не позднее _____ года «Заказчик» в течение двух дней обязан предоставить «Подрядчику» копию технологической карты. 2.

Договор подряда на лесозаготовку образец

Найти: При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в установленный срок подрядчик обязан приостановить дополнительные работы.

При невыполнении этой обязанности подрядчик лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. Подрядчик о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не сообщил заказчику, а произвел их без согласия последнего и включил в акт приемки работ наряду с работами, выполненными в соответствии с договором.

Заказчик своего согласия на эти работы не давал и впоследствии.

Изменения и дополнения в настоящий договор (за исключением наименования, количества и цены товара) или его расторжение могут быть произведены по взаимному согласию Сторон или по решению Арбитражной комиссии ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Настоящий договор, изменения и дополнения к нему, соглашение о его расторжении подлежат обязательной регистрации в порядке, установленном универсальная товарная биржа». 8.2. Изменение условий договора допускается в случаях: — текущих изменений состояния государственного лесного фонда в результате пожаров, ветровалов, повреждения леса вредителями и болезнями; — изменения в установленном порядке правил и режима лесопользования; — изъятия в установленном порядке земель государственного лесного фонда для государственных нужд.

8.3. Важно Если в результате неисполнения заказчиком обязанностей возникают препятствия исполнения договора подрядчиком, подрядчик вправе приостановить выполнение работы или отказаться от договора и требовать возмещения убытков.

3. Цена договора подряда на выполнение работ подряда по валке и обработке лесных насаждений. Следует отметить, что цена, в отличие от срока, не является существенным условием договора подряда по валке и обработке лесных насаждений. Цена работ определяется в основном тремя способами.

Первый вариант подразумевает, что она указывается в самом тексте договора — это характерно для небольших объемов работ.

Второй вариант — цена определяется по курсу котировки какой-либо биржи или рынка, что встречается крайне редко. Согласно третьему варианту, она определяется сметой, составленной подрядчиком.

11. Внимание ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 11.1.

В части, не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регулируются законодательством Республики Беларусь. 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 12.1. В случае изменения данных, указанных ниже, стороны обязаны в течение 3-х дней уведомить об этом друг друга и универсальная товарная биржа».

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: Юридический адрес: Юридический адрес: УНП УНП Расчетный счет Расчетный счет Тел. Тел. Приложение к договору № _____________ от «____» ____________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ Перечень работ, выполняемых по договору на оказание услуг по заготовке древесины Группы пород Количество, куб. м Цена за 1 куб. Но несмотря на четкие ограничения, стороны часто прибегают к мошенничеству.

Так, заказчик

Договор подряда

Среди договоров подряда различают такие разновидности: бытовой и строительный, подряд для государственных и муниципальных нужд, на выполнение проектных и изыскательских работ – все они отличаются не только предметом, но и условиями договора.

  • Строительный подряд. Такой договор подразумевает, что исполнитель по заданию заказчика, обязуется создать/построить определенный объект, либо выполнить другие работы. Заказчик берет на себя обязанности по созданию для исполнителя надлежащих условий проведения работ. Помимо этого, на заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их приема от исполнителя. Подобный договор подряда заключается на строительство/реконструкцию зданий, сооружений или иных объектов, а также на выполнение работ, тесно связанных с объектом договора.
  • Если выполняются работы для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, то идет речь о подряде для государственных и муниципальных нужд.
  • Бытовой подряд. По условиям данного договора исполнитель, по заданию заказчика-гражданина, обязуется сделать работу, удовлетворяющую бытовые/личные потребности гражданина. На заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их приема от исполнителя. К отношениям по этому договору подряда также применяются законы, касающиеся защиты прав потребителей и некоторые другие правовые нормы.
  • Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Этот договор подряда предполагает, что исполнитель по заданию заказчика, обязуется разработать техническую документацию/выполнить изыскательские работы. На заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их выполнения исполнителем.

С любым соглашением вы можете ознакомиться у нас, сформировав его по собственным требованиям.

Также вы можете скачать договор подряда, составленный на основе ваших ответов на вопросы опросного листа. В качестве сторон договоров подряда могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и все дееспособные граждане. Подрядчик может нанять субподрядчиков, если законом или заключенным договором данная обязанность выполнить работу не возлагается лично на него.

При этом последний становится уже генеральным подрядчиком.

Генподрядчик, нанявший субподрядчика, ответственен за причиненные им убытки перед заказчиком.

Кроме того, генподрядчик ответственен перед заказчиком за неисполнение/ненадлежащее выполнение любых обязательств по договору субподрядчиком, а перед субподрядчиком — ответственен за неисполнение/ненадлежащее выполнение обязательств заказчиком. Договорам подряда присущи следующие условия, которые именуются обязательными: предмет и срок. Предметом является результат работ — это считается существенным условием любой сделки подобного характера.

Еще одним существенным условием образца договора подряда является срок. Документ всегда содержит начальный и конечный сроки. По желанию сторон договора могут быть также предусмотрены промежуточные сроки.

Договор подряда (на выполнение подрядных работ)

4,86 Отзывов:6 Просмотров:28135 Голосов:7 Обновлено:н/п Тип файла Текстовый документ Тип документа: ДОГОВОР ПОДРЯДА (на выполнение подрядных работ) г.___________________ «___»___________200__г. ___________________________________________________________________ (наименование предприятия), в дальнейшем Заказчик, в лице ___________ (должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________ (устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________ (наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________ (устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: I.

Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:_________________________________________ ________________________________________________________________________ Работы выполняются из материалов __________________________________ (Заказчика или Подрядчика). 1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1). II. Обязательства сторон 2.1.

Заказчик обязуется: — обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________ _______________________________________________________________________, — обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2.2.

Подрядчик обязуется: — произвести указанные работы за свой риск; — обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения; — обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1 имущества на весь период выполнения работ. III. Срок действия договора и порядок расчетов 3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2).

3.2. Срок исполнения: «___»_______20___г. 3.3. Оплата работ производится в _____-дневный срок с момента их выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов). 3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________ рублей.

IV. Ответственность сторон 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ______ от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ. 4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб., не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

V. Особые условия 5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3). 5.2. По

Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

  • Комментарий к договору подряда:

По договору подряда (выполнения работ) одна сторона (подрядчик, исполнитель) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ). Договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой с передачей ее результата заказчику.

Ниже размещена самая общая форма договора подряда (выполнения работ). Конечно же, надо понимать, что каждый уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон.

Тем не менее есть условия (они называются ) которые должен содержать любой договор подряда (выполнения работ) и без которых договор считается незаключенным.

К существенным условиям договора подряда (выполнения работ) относятся условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п.

1 ст. 702 ГК РФ) и условие о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ), т.е.:

  • Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, качества выполненных работ, сроке годности, и принадлежностях.
  • объект, на котором должны быть выполены работы;
  • содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;
  • результат, к которому должны привести работы,
  • подряда (выполнения работ) (пункт 1 статьи 702 ) складывается из нескольких составляющих:
    • содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;
    • объект, на котором должны быть выполены работы;
    • результат, к которому должны привести работы,
  • Срок начала и окончания работ по договору (ст.

    708 ГК).

Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п. 1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Если в цене договора сумма не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Стороны свободны в определении требований к качеству работы (п.

Возможно Вас так же заинтересует:
Госпошлина на развод 2020 сколько действует 264 1 статья уголовного кодекса рф комментарии Почему отбирают паспорт иностранного гражданина при оформлении вида на жительство Эстакада как правильно выполнить Закон о ветеранах надбавки за ордена и медали Подарить свою долю в частном доме без согласия других собственников Где получить проездной многодетной семье в казахстане темиртау Когда ждать повышения заррлаты 2020 году буджетникам В связи с сокращением производства необходимо высвободить n число сотрудников Как отразить в учете подотчетных сумм